Контрольно-счётная палата Камчатского края не смогла вернуть 13,2 миллиона рублей, выделенных на строительство мусороперегрузочных станций в регионе, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в судебной инстанции.

В 2024 году КСП Камчатского края установила, что АО «Спецтранс» неэффективно использовало 13,2 миллиона рублей бюджетных средств, и предписанием от 21 мая 2025 года обязала камчатское Министерство ЖКХ и энергетики взыскать через суд с общества данную сумму, а также суммы за пользование чужими денежными средствами.

Не согласившись с предписанием, министерство обратилось в арбитражный суд.

Суд установил, что краевые Минимущество, Министерство ЖКХ и энергетики совместно с АО «Спецтранс» заключили договор о предоставлении 13,2 млн рублей для строительства мусороперегрузочных станций в Милькове и Усть-Большерецке.

Дополнительными соглашениями к договору срок достижения показателей результативности неоднократно продлевался. Последнее продление было связано с тем, что подрядчик (ООО «Атлант») своевременно не выполнил проектно-изыскательские работы и не получил положительные заключения государственной экспертизы.

Изучив материалы дела, суд установил, что АО «Спецтранс» направило бюджетные деньги строго по целевому назначению. Во-первых, условия договора о предоставлении бюджетных инвестиций не содержат ограничений на внесение изменений в части сроков реализации проектов. Во-вторых, достижение результатов предоставления бюджетных инвестиций не представлялось возможным по независящим от АО «Спецтранс» причинам.

Суд признал предписание Контрольно-счётной палаты Камчатского края недействительным как не соответствующее требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. КСП обжаловала решение в суд кассационной и апелляционной инстанций, однако везде решение камчатских судей признавали законным.

Фото: Арбитражный суд Камчатского края